案例分析辅导（1）

　　问题1：

　　您好！第十讲课堂练习第2题答案其中带下划线的语句不通顺，我看了半天不明白什么意识！能说说标准答案吗！谢谢！

　　问 题：可用什么该计方法对预应力值数据进行分析判断；若判断预应力值未达到要求，可用什么方法进行原因分析 给的答案：可用直方图法进行数据分析，根据直方图的分析方法对预应力值进行判断。若预应析主要质量问题的影响因素。力值未达到要求，可收集数据，用排列图法分析质量问题中的主要问题；用因果分析图法分。

　　回复1：

　　答案：可用直方图法进行数据分析，根据直方图的分析方法对预应力值进行判断。若预应 力值未达到要求，可收集数据，用排列图法分析质量问题中的主要问题；用因果分析图法分。

　　问题2：

　　好：<监理规范>中的变更，总监签发工程变更单前应就变更费用与工期与建设单位，承包单位协商。而<施工合同>中是承包人在工程变更确定后14天内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告……两者不一样。增加了学习难度。考试时该回答哪个？还有其他好多不一样的地方。

　　回复2：

　　您好：<监理规范>产生在后，合同文本产生在前，的确有许多不合拍的地方能总和的就综合，不能总和的，按照规范走。比如您的问题：

　　总监签发工程变更单前应就变更费用与工期与建设单位，承包单位协商。如果协商不成，承包人在工程变更确定后14天内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告……甲乙各方讨论决定，决定不了，监理提出一个临时价格，用于拨款，竣工后双方定价，还定不了，仲裁或起诉问题3：

　　07年案例6，由于特别恶劣的气候，造成工作延误0.5个月，施工单位自行压缩后，按原时间完成。

　　我的问题：按安全条例的规定，建设单位不得压缩工期，监理机构只能给予工期补偿，施工单位自行压缩，费用不预补偿，这样理解是否正确？

　　关于投资偏差分析中，已完工作计划投资理解困难，辅助表只算了拟完工程计划投资和已完工程实际投资。再请王帮我分析已完工程计划投资。

　　事件1，人工和机械窝工，既然已批准费用索赔，那么索赔的费用是否应加到已完工程实际投资中？

　　回复3：

　　07年案例6，出的不严密，也算对关于投资偏差分析中， 已完工程计划投资。 =实际工程量*计划单价事件1，人工和机械窝工，既然已批准费用索赔，那么索赔的费用一般不加到已完工程实际投资中