一、单选题(10题/10分)
1、某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间,受要约人是在要求的时间内投邮,由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况,该承诺文件应( )
A、因迟到而自然失效
B、必须经要约人发出接受通知后才有效
C、必须经要约人发出拒绝通知后才无效
D、因非受要约人原因的迟到,要约人必须接受该承诺
2、fidic施工合同条件中规定的缺陷通知期,是指( )的期限
A、合同签字日至承包人提交结清单日
B、开工日至工程师颁发移交证书日
C、开工日至工程师颁发履约证书日
D、移交证书确认的竣工日至办理履约证书日
3、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后,要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷,承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定,对增加的施工成本和延误的工期处理应是( )
A、工期顺延,施工成本的增加由承包人承担
B、工期不予顺延,施工成本的增加由承包人承担
C、顺延工期,补偿剥露和重新覆盖的成本,修复缺陷成本由承包人承担
D、工期不予顺延,补偿剥露和重新覆盖的成本,修复缺陷成本由承包人承担
4、某项目设计合同的价格为500万元,设计单位已接受委托方支付的定金,无正当理由拒不履行合同义务,则委托方有权要求设计单位返还( )万元
A、100
B、150
C、200
D、250
5、我国对经济合同争议的处理实行( )
A、一裁两审制
B、或裁或审制
C、只许仲裁
D、只许诉讼
6、监理单位出现失职行为,按照监理合同规定,业主可( )
A、发出中止合同通知,令监理合同即行停止
B、发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同
C、发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复,进一步发出终止合同通知,在该终止合同通知发出后的第35天,监理合同即行终止
D、首先发出未履行义务通知,21天内未能得到满意答复后,在第一个通知发出35天后发出终止合同通知,监理合同即行终止
7、fidic土木工程施工合同条件是由( )制定的
A、国际咨询工程师联合会
B、国际专业工程师联合会
C、国际建筑师联合会
D、欧洲发展基金会
8、fidic土木工程施工合同条件按计价方式属( )合同
A、固定总价
B、调值总价
C、单价
D、成本补偿
9、施工中的费用索赔出现的原因是( )
A、只限定事件引起的补偿
B、只限定当事人违约而提出的赔偿
C、非自身的原因,且实际造成了损失,应由对方承担责任的补偿或赔偿
D、不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿
10、工程项目承包单位投标时,按规定应提交下列证明文件( )
A、只交验企业法人营业执照
B、只交验企业等级证书
C、企业法人营业执照和企业等级证书
D、优良工程证书
二、多选题(40题/40分)
1、经济合同的担保形式主要有( )
A、定金
B、保证金
C、抵押
D、留置权
E、保险
F、预付款
2、合同法律关系的客体包括( )
A、行为
B、限制流通物
C、禁止流通物
D、智力成果
E、完成一定的工作
3、监理招标文件中,( )是财务建议书的主要内容
A、执行监理任务的计划表
B、承担监理工作的人员组成
C、人员酬金报价表
D、要求监理单位提供的设备清单
E、提供自备仪器设备的报价表
4、属于招标文件主要内容的是( )
A、设计文件
B、工程量清单
C、施工方案
D、投标书的编制要求
E、选用的主要施工机械
5、有资格代理招标的机构应条件包括( )
A、必须是法人组织
B、不得与行政机关有隶属关系
C、有从事招标代理义务的场所
D、有编制招标文件的能力
E、有自己的评标专家库
6、土木工程施工合同条件由( )组成
A、通用条件
B、专用条件
C、投标书及附件
D、协议书
E、合同条件
F、协议条款
7、土木工程施工合同通用条件规定,属于( )的情况,承包商可以获得工期展延
A、业主延误施工现场移交
B、监理工程师延误图纸移交
C、不利施工的自然条件或障碍影响
D、增加合同外的施工项目
E、暂时停工
8、fidic合同条件下,如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时,监理工程师有权采取的措施是( )
A、指定另一分包商
B、修改分包合同条款
C、发布“变更”指令,安排承包商自己去完成该项工作
D、解除合同
9、在fidic土木工程施工合同条件中,( )属业主的风险
A、战争、动乱等
B、工伤事故
C、正常的恶劣天气
D、设计不当造成的损失和破坏
E、业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏
F、有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用
10、评标的条件是( )
A、投标单位技术力量强
B、标价合理、工期适当
C、有较好的信誉
D、有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
E、主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计,且先进合理、切实可行
F、愿意让利
11、合同成立的有效条件包括( )
A、合同主体资格合格
B、内容合法
C、订立的形式和程序合法
D、必须经过鉴证公证
E、必须经过主管部门登记批准
F、必须经过担保
12、质押担保一般是指权利质押,主要包括( )
A、房屋及构筑物
B、机器设备
C、汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单
D、依法可以转让的股份、股票
E、依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权
F、依法可以质押的其他权利
13、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象,一般包括( )
A、建筑物
B、工资表
C、劳务行为
D、建设资金
E、工程量
F、构筑物
14、被代理人的主要权利有( )
A、代理人按照代理权限自主进行代理活动
B、要求代理人移交代理活动所产生的法律后果
C、要求代理人代为清偿自己的债务
D、要求代理人报告完成代理事务的情况
E、代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿
15、按照担保法的规定,可以由第三者出面替当事人担保的方式有( )
A、保证
B、抵押
C、质押
D、留置
E、定金
16、属于经济合同主要条款的是( )
A、标的
B、价款
C、质量
D、签证条款
E、违约责任
F、仲裁条款
17、无效经济合同的财产后果,可按( )
A、追究违约金
B、返还财产
C、赔偿损失
D、追究处罚金
E、追缴财产
18、当事人申请仲裁应当具备的条件是( )
A、有仲裁协议
B、熟悉仲裁规则
C、有具体的仲裁请求和事实、理由
D、自己认为能够胜诉
E、属于仲裁委员会受案范围
19、经济合同法是指( )相互之间,为实现一定经济目的,明确相互权利义务而订立的协议
A、具有平等民事主体的法人
B、其他经济组织
C、公民
D、农民
E、个体工商户
F、农村承包经营户
20、属于下列情况之一,即( )为无效经济合同,是国家法律不承认其效力的合同
A、没有经过上级主管部门审批
B、主体不合格
C、没有经工商局鉴证
D、内容不合法
E、没有经公证处公证
F、无效代理
21、免除违约责任的条款有( )
A、对方过错
B、国家计划调整
C、自然灾害
D、货物的自然损耗
E、合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约
22、仲裁协议包括如下( )内容
A、请求仲裁的意思表示
B、不向法院起诉的承诺
C、仲裁事项
D、双方争议的解决方式
E、所选定的仲裁委员会
F、争议调解人
23、标底价格由( )组成
A、成本
B、利润
C、税金
D、直接费
E、间接费
24、施工招标时,下列情况( )属于废标
A、投标书未密封
B、投标书逾期到达
C、投标单位未参加开标会
D、投标书未按规定格式填写
E、投标单位提送标书后发觉有误,在截止日期前补充函件的
25、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括( )
A、批准招标申请
B、审核招标文件
C、负责编制标底
D、参加开标会议
E、监督评标过程
26、下列哪些属编制标底应遵循的原则( )
A、一个工程只能编制一个标底
B、标底应考虑价格变动因素
C、根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底
D、标底价格应与投标者协商确定
27、工程招标时,可能造成招标失败的原因有( )
A、投标单位不足法定数
B、部分投标者未出席开标会
C、各投标者报价均不合理
D、决标前发现标底有某些漏误
28、施工招标划分合同工作范围时,应考虑的影响因素包括( )
A、有利于本地区的承包商
B、有利于本系统的承包商
C、施工内容的专业要求
D、避免施工现场的交叉干扰
E、对项目建设总投资的影响
29、选择招标方式时主要考虑因素包括( )
A、工程项目的特点
B、图纸和技术资料的准备情况
C、招标单位的管理能力
D、业主与某一施工单位的关系
E、施工的专业技术特点
30、应由监理工程师签发的文件包括( )
A、临时支付证书
B、竣工结算支付证书
C、最终报表
D、最终支付证书
E、结清单
31、分包商应立即执行的变更指令包括( )的书面指令
A、业主直接送达
B、工程师直接送达
C、工程师代表直接送达
D、承包商代表直接送达
E、经承包商代表确认工程师发布
32、调整合同价格时依据的“有效合同价”,是扣除了( )后的合同价格
A、暂定金额
B、记日工费
C、因物价因素调整的费用
D、预付款
E、保留金
33、fidic通用条件规定,颁发“解除缺陷责任书”后,合同对双方仍能有效,工程师可要求承包人完成( )方面的义务
A、财务
B、施工
C、修补缺陷
D、管理
34、按照fidic条款,下列事件出现后,承包商有权延长工期( )
A、监理工程师延发图纸影响了施工进度
B、分包商违约
C、非承包商责任的暂时停工
D、承包商负责的风险发生导致工期延长
35、政府行政主管部门对招标投标的管理包括( )等工作
A、批准招标
B、查处假招标行为
C、指定招标代理机构
D、核查招标文件并备案
E、追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任
36、进行施工招标应满足的条件包括( )
A、工程已批准立项
B、有能满足施工需要的技术资料和图纸
C、已选择了监理单位
D、建设资金来源已落实
E、建设用地的征用工作已完成
37、开标时,投标书( ),招标人应在公正员监督下,当场宣布为废标
A、未密封
B、无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴
C、未按规定格式填写
D、内容不全、字迹辨认不清
E、同标底吻合
F、与标底相差甚远
38、按照fidic合同条件的规定,在( )期限内承包商都有权提出索赔
A、合同签字日到发布开工令日
B、开工令日到颁发工程移交证书日
C、颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日
D、颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日
E、结清单生效日之后到提出合同争议日
39、承包商的索赔要求成立必须同时具备( )
A、与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失
B、造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失
C、按合同规定不应由承包商承担的风险
D、承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知
E、承包商提供的证据足以支持自己的主张
40、索赔证据的基本要求是( )
A、索赔证据必须具备真实性
B、索赔证据必须具备全面性
C、索赔证据必须具备特定条件
D、索赔证据必须具备及时性
E、索赔证据必须具备直观性
F、索赔证据必须具备逻辑性
三、判断题(10题/10分)
1、保证合同的当事人是权利人和义务人( )
2、投保了“建筑工程一切险”的工程建设项目,可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等( )
3、根据《经济合同法》的规定,经济合同不包括技术合同( )
4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责( )
5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等( )
6、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( )
7、在评标过程中,将报价外的其他因素折算为货币价值,并加减到承包商的报价中,这是评标价法评标( )
8、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( )
9、按照fidic条款,因特殊风险而终止合同时,承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失( )
10、fidic合同条件规定,由于工程变更,该项目实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的25%以上时,才考虑费率和价格的变动( )
四、简答题(5题/20分)
1、审查经济合同是否有效,应当注意审查哪些方面?
2、简述建设工程公开招标程序?
3、监理工程师接到承包人提交的索赔通知后,监理工程师应做哪些工作?
4、《招投标法》规定,哪些工程建设项目必须进行招投标?
5、根据《合同法》的规定,合同一般应包括那些条款?
五、综合分析题(2题/20分)
1、某高速公路项目,承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险。要求将路基的完工时间延长6个星期,承包商的理由如下:
(1)特别严重的降雨;
(2)现场劳务不足;
(3)业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作;
(4)无法遇见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大;
(5)施工场地使用权提供延误;
(6)工程款不到位。
问题1)监理工程师认为以上哪些原因引起的延误是非承包商承担风险的延误,可批准延长工期。
2)哪些是业主的责任,监理工程师该如何处理?
2、对某项工程的施工,业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时,业主为了约束承包商能保证工程质量,要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。
问题:1)招标时对承包商的资质审查的内容有哪些?
2)定金与预付款有何区别?
3)监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么?
4)监理工程师对两次索赔申请应如何处理?
答案:
一、单选题(10题/10分)
1、C2、D3、B4、C5、B6、D7、A8、C9、C10、C
二、多选题(40题/40分)
1、BCD2、ABDE3、CDE4、ABD5、BCDE6、ABCD7、ABCD8、ABC9、ADEF10、BCDE
11、ABC12、CDEF13、ACD14、BDE15、ABC16、ABCE17、BCE18、ACE19、ABEF20、BDF
21、ACD22、ACE23、ABCDE24、ABCD25、ABDE26、ABC27、AC28、CDE29、ABCE30、ABD
31、DE32、ABC33、AD34、AB35、BDE36、ABDE37、ABCD38、ABCD39、ABCD40、ABCD
三、判断题(10题/10分)
1、×2、×3、√4、√5、√6、×7、√8、×9、×10、√
四、简答题(5题/20分)
1、答:审查经济合同是否有效,主要应从以下四个方面进行审查:
1)、合同的主体是否有合法资格;2)合同内容是否违反法律:3)当事人意见表示是否真实;合同是否按照法定形式和程序签定
2、答:建设工程公开招标大致可分为三个阶段:
1)招标准备阶段,主要工作包括选择招标方式;办理招标备案;编制招标有关文件。2)招标阶段,主要工作包括发布招标广告;进行资格预审;出售招标文件;组织现场考察;解答投标人的质疑。3)决标成交阶段,主要工作包括开标;评标和定标。
3、答:及时检查承包人的施工现场同期记录;审查承包人的施工是否受到延误;核对承包人是否增加了施工成本;分析索赔事件的合同责任。
4、答:1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;2)全部或者部分使用国有资金或者国家融资的项目;3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目;4)法律或者国务院规定的其他项目。
5、答:1)当事人的名称或者姓名和住所;2)标的;3)数量;4)质量;5)价款或者报酬;6)履约期限、地点和方式;7)违约责任;8)解决争议的方法。
五、综合分析题(2题/20分)
1、答:一)上述1、3、4、5、6种原因引起的延误是非承包商承担风险的延误,可批准延长工期。
二)上述原因中3、5、6属于业主的责任,监理工程师对这些问题的处理,对3可要求业主适当增加工程款或者适当延长工期;对5要求业主按场地使用权提供延误时间顺延工期;对6要求业主按合同规定准时拨付工程款。
2、答:1)对承包商资质审查的内容有:企业营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。
2)定金与预付款的区别:①目的不同,定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行;而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备的资金问题。②性质不同,定金是担保形式,是法律行为;而预付款是一种惯例,是约定俗成的习惯,不是法律行为。③处理不同,定金视合同履行情况有不同的法律后果;预付款在工程进度款中按比例扣还。
3)监理工程师判定承包商索赔成立的条件:①承包商受到了实际损失或损害;②损失不是因承包商的过错造成;③损害也不是承包商应承担的风险造成;④承包商在规定的索赔时限内提出索赔申请。
4)对第一次索赔:①判定索赔成立,这是因为遇到文物停工应视为业主的风险,不属于承包商的责任,工期索赔理由成立;承包商及时提供了证据资料和索赔申请。②监理工程师根据监理记录核实延误天数。③监理工程师签发工期变更指令。
对第二次索赔:①判定索赔不成立,因为施工机械故障造成工期延误承包商自己的责任,索赔无理由。②监理工程师应在索赔申请后10天内作出答复,表示索赔不成立。
1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
3、联系方式:010-82326699 / 400 810 5999。