建设工程竣工前,竣工日期的话说法,正确的有什么
2013年一级建造师考试《法规及相关知识》试题多选题第71题
建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,经鉴定工程质量合格,关于竣工日期的话说法,正确的有( )。
A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期
B.应当以鉴定合格日期为竣工日期
C.鉴定日期为顺延工期的期间
D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期
E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
答案:BC
【建设工程教育网老师权威解析】:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》法释[2004]14号第十四条之规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:
(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
第十五条建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。
试题点评:本题主要考核“竣工日期”该知识点在建设工程教育网(www.jianshe99.com)里的2013年精品班模拟题(一)第44题、2013年精品班模拟题(四)第13题均有体现。
答案及解析由网校老师整理而成,据学员反映部分网站未经许可擅自转载,且出现内容错误,请大家以本网为准。
推荐:
·2014年一建教材即将改版,获取一手老师解读信息,关注官方微信!
报考指南
报 名 时 间
预计6月7-28日
大纲 / 教材
1月陆续公布
准考证打印
考前10日至一周内
考 试 时 间
9月7、8日
考 试 成 绩
考试结束后3个月左右
合格证领取
考后3个月起
阅读排行
关注更多
立即扫码添加学习顾问
报考指导
考情速递
备考计划
帮你选课