亲爱的小伙伴，关于学习，你我一同前行，每天进步一点点 ♥ 交流QQ群：653083020

【每日一语】When the fight begins within himself , a man's worth something .

                    内心开始斗争时，为人就会有价值。

知识点：工期顺延

　　可以顺延的情形：

　　（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

　　（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

　　（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常地进行；

　　（4）设计变更和工程量增加；

　　（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

　　（6）不可抗力；

　　（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

　　程序：

　　（1）承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。

　　（2）工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

【例题】某建设工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工验收报告，发包人未组织验收；3月1日工程由发包人接收；4月1日承包人提交了结算文件，发包人迟迟未予结算；6月1日承包人起诉至人民法院。该工程应付款时间为（　）。

　　A.2月1日

　　B.4月1日

　　C.3月1日

　　D.6月1日

  『正确答案』C