扫码添加老师进群
监理工程师建设工程合同管理复习要点：索赔权利
【提问】请问：P180索赔意向通知是在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，而P120的2.工期顺延的确认程序讲的是顺延情况发生后14天内提出报告，二者均为索赔事件日期不一样，应如何理解？
【回答】学员ji123，您好！您的问题答复如下：
教材《建设工程合同管理》P180在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知是《建设工程施工合同（示范文本）》第36条规定的通用的索赔处理程序；教材《建设工程合同管理》P120承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，应将延误的工期向工程师提出书面报告，这是《建设工程施工合同（示范文本）》第13条规定的内容，即当发生教材P120页“1.可以顺延工期的条件”（1）至（7）发生后14天内，应将延误的工期向工程师提出书面报告，可以认为是一种简化了的索赔处理程序，且这种简化了的索赔处理程序仅适用于（1）至（7）所列的情况。
【追问】教材p180倒数第十行的两句话我不理解，既然他没按规定提索赔意向和索赔报告，则失去了“索赔权利”，怎么还会有补偿额呢？
【回答】学员wyq16056，您好！您的问题答复如下：
请您注意，解决合同争议的方式有：和解、调解、仲裁、诉讼。
毫无疑问，如果乙方未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但乙方还有通过诉讼来解决合同争议的权利，进而获得补偿。
★问题所属科目：监理工程师——建设工程合同管理
责任编辑：tracy
54:00
30:20
42:06
56:15
苏公网安备32128202000920号
